Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей — образец 2021 года
Владельцы автомобилей или юридические лица нередко прибегают к помощи организаций, занимающихся ремонтом или техническим обслуживанием транспортных средств. Не всегда неисправность или повреждение можно ликвидировать самостоятельно, поэтому вмешательство специалистов бывает просто необходимым.
Оказание услуг по ремонту автомобиля должно оформляться договором, чтобы избежать различных неприятных моментов. Заключив письменное соглашение, владелец ТС становится потребителем услуги и попадает под действие Закона о защите прав потребителя. Поэтому при наличии претензий к качеству произведенных работ он вправе потребовать возврата средств или устранения недоделок.
Помимо основных моментов, связанных с ремонтом или ТО, в соглашении можно прописать гарантийные условия, которые будут действовать в определенный период времени после ремонта. Разберемся, каким должен быть договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля.
Как правильно заполнить типовой договор?
В каждом автосервисе имеется типовой бланк договора, разработанный самостоятельно. Законодательство не устанавливает строгих шаблонов для этого документа и автосервис вправе использовать свой бланк.
Клиенту необходимо внимательно прочитать текст договора перед заполнением и подписанием. Любое разногласие должно быть обсуждено сторонами. При наличии изменений или дополнений они должны быть внесены в документ еще до момента подписания.
Как уже сказано, строгой формы соглашения не существует, но при его составлении должны быть внесены следующие моменты:
Образец договора на техническое обслуживание и ремонт автомобилей 2021 года
Основные проблемы
Стоимость ремонта или техобслуживания автомобиля устанавливается по договоренности сторон и прейскуранту цен, установленному подрядчиком. Однако, в ходе работ может оказаться, что для качественного ремонта требуется замена ряда запасных частей. Этот момент должен регламентироваться договором. Обязательно обратите внимание на пункт о том, что предварительно заказчик должен быть извещен о необходимости и стоимости замены. Дополнительно следует установить, что заказчик вправе следить за ходом ремонта.
Проблемы могут возникнуть на любой из этапов производства работ. Поэтому в договоре должно быть максимально полно учтено все, что может быть связано с приемкой, ходом работ и получением авто. Договорные отношения между заказчиком и подрядчиком подпадают под действие закона о защите прав потребителей и некачественное исполнение услуги является поводом для восстановления прав в судебном порядке. Поэтому перед подписанием следует внимательно изучить все нюансы.
Договор на оказание услуг автосервиса
ДОГОВОР № _______
по предоставлению автосервисных услуг
г. Челябинск
«___» ________ 20___ года
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3. ПРИЁМКА И ПЕРЕДАЧА УСЛУГ
4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ
4.1. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и отвечать требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным услугам.
4.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком.
4.3. Гарантийные обязательства Исполнитель предоставляет на оказанные услуги только при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и технического обслуживания продукции, установленных заводом-изготовителем. Гарантийные сроки на конкретные виды работ указаны в соответствующем заказе-наряде.
4.4. Гарантийные обязательства по рекламациям на услуги, оказанные Исполнителем с использованием давальческих запасных частей и материалов указываются в соответствующих заказ-нарядах. Гарантия не распространяется на сами давальческие запасные части.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность и комплектность, полученной от Заказчика продукции.
5.2. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить выполнение работ в случае обнаружения давальческих запасных частей и материалов ненадлежащего качества.
5.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю продукцию в чистом виде и в назначенное время. В случае если Заказчик в назначенное время не прибыл к месту оказания услуг, то обслуживание Заказчика осуществляется в порядке общей очереди.
5.4. В случае использования в работе Исполнителем давальческих материалов и запасных частей Заказчик обязан предоставить их Исполнителю в течение 3 (Трёх) часов с момента их требования Исполнителем, гарантия на них не распространяются.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий, предусмотренных п.5.1. настоящего договора, повлекшее за собой причинение Заказчику материального ущерба, Исполнитель обязан возместить Заказчику полную стоимость причинённого ущерба. Размер ущерба согласовывается сторонами и оформляется соответствующим актом.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.2.4. настоящего договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.3.2. и (или) п.5.4. настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю дополнительное время нахождения транспортного средства на его территории из расчёта 300 (Триста) рублей за одни сутки стоянки.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8. ДОКУМЕНТЫ ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДОГОВОРУ
8.1. Для ПОКУПАТЕЛЯ (юридического лица):
— Ксерокопия свидетельства ОГРН, заверенная печатью предприятия;
— Ксерокопия свидетельства ИНН, заверенная печатью предприятия;
— Ксерокопия документов подтверждающих полномочия директора.
8.2. Для ПОКУПАТЕЛЯ (индивидуального предпринимателя):
— Ксерокопия свидетельства ИП;
— Ксерокопия свидетельства ИНН;
— Ксерокопия свидетельства ОГРН;
— Копия паспорта (все заполненные страницы).
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
| ИП Соколов Андрей Анатольевич |
| ИНН: 741506905882 |
| Свидетельство: № 001815578 |
| Выдано: ИМНС РФ по Калининскому району г. Челябинска |
| Дата выдачи: 28.05.2004. |
| ОГРН: 304744714900102 |
| Р/счёт: 40802810372210025047 |
| Банк: Челябинское ОСБ № 8597 |
| БИК: 047501602 |
| К/счёт: 30101810700000000602 |
| Адрес: 454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, 6-А |
| Тел.: 726-59-32, 8-919-33-99-021 |
Заказчик
Исполнитель
________________________
________________________ А.А. Соколов
Договор на оказание услуг автосервиса составляется в двух экземплярах, подписывается сторонами, и является основным документом, регулирующим отношения между клиентом и автосервисом. При необходимости текст договора может быть изменен актом разногласий или дополнен приложениями по соглашению сторон.
Вы можете скачать текст договора на оказание услуг автосервиса.
Договор подряда на ремонт автомобиля
Договор подряда на ремонт автомобиля номер договора nomer
Место подписания mesto_p
вместе именуемые «Стороны«, а индивидуально – «Сторона«, заключили настоящий договор подряда на ремонт автомобиля (далее – «Договор«) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Договором Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в отношении следующего транспортного средства (далее – «Автомобиль«):
1.1.1. Государственный номер: укажите гос.номер автомобиля raboti_avto1
1.1.2. Марка и модель: укажите марку и модель raboti_avto2
1.1.3. Год выпуска: укажите год выпуска raboti_avto3
1.2. Подрядчик осуществляет ремонт Автомобиля в виде подробно опишите осуществляемые работы raboti_podryad (далее – «Работы«).
1.2. Подрядчик выполняет Работы лично. Привлечение субподрядчика невозможно.
1.4. Автомобиль предоставляется Подрядчику в момент подписания Сторонами Договора.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения Работ по Договору:
2.1.1. Начало выполнения Работ: г.
2.1.2. Завершение выполнения Работ: г.
3. Запасные части и расходные материалы
3. Стоимость работ
3.4. Способ оплаты Работ: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику. При получении наличных денежных средств Подрядчик составляет расписку (иной подтверждающий документ) о получении денежных средств с указанием размера полученных денежных средств, даты получения денежных средств и вручает его Заказчику.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Приемка результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных Работ (Приложение – Акт выполненных работ), который оформляется в следующем порядке:
4.1.1. Подрядчик по завершении выполнения Работ представляет Заказчику акт выполненных Работ в 2 podryad_priemka1 экземплярах.
4.1.2. Подрядчик обязуется в течение 5 podryad_priemka2 со дня получения акта осмотреть и принять выполненные Работы, подписать и направить Подрядчику 1 podryad_priemka3 экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика в течение указанного срока Работы считаются принятыми Заказчиком.
4.1.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ в течение 5 podryad_priemka4 со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Разрешение споров
8.1. Возникающие из Договора споры разрешаются в досудебном порядке путем направления претензионного письма. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 podryad_spor_1 с момента получения. В случае, если разрешение спора в досудебном порядке признано Сторонами невозможным, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Договор составлен в двух podryad_zakl_1 экземплярах на русском языке, по одному podryad_zakl_2 для каждой из Сторон.
9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
9.3. Способом направления документов (в том числе актов, претензий и т.д.) является их личная передача Стороне.
10. Список приложений
11. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик укажите ФИО заказчика name1
Адрес регистрации: укажите адрес регистрации address1
Паспорт: укажите серию, номер, дату и орган выдачи pasp1
Банковские реквизиты: указать номер карты или счета bank1
Заказчик________________________ укажите ФИО заказчика name1
Подрядчик ИП укажите ФИО подрядчика name6
Адрес регистрации: укажите адрес регистрации address_ip2
Расчётный счёт укажите номер счёта rs2
Подрядчик________________________ ИП укажите ФИО подрядчика name6
Примерная форма договора на услуги автосервиса
Договор на услуги автосервиса
г. _____________________ «__» _____________ _____ г.
(наименование организации, предприятия)
в лице _________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(Устава, положения, доверенности)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________,
в лице _________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(Устава, положения, доверенности)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, принадлежащих
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы.
1.3. Заказчик в _________________ предоставляет Исполнителю заявку,
2. Порядок оказания услуг
2.1. Услуги, обусловленные в п. 1.1 договора оказываются в
автосервисе Исполнителя, расположенном по адресу: _______________________
и включают в себя: ______________________________________________________
(определить перечень работ)
2.2. К обслуживанию принимаются эксплуатируемые транспортные
средства, находящиеся в исправном состоянии.
2.3. Заказчик обязан выполнять указания и рекомендации сотрудников
Исполнителя, обслуживающих его транспортные средства, по их эксплуатации
и хранению, правила эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем.
2.4. В случае остановки транспортного средства из-за неисправности
Заказчик имеет право вызвать механика автосервиса Исполнителя.
2.5. Исполнитель гарантирует бесперебойную работу обслуживаемых
транспортных средств и несет ответственность за нарушение нормальной их
работы только в том случае, если Заказчиком выполняется пункт 2.3
3. Расчеты по договору
3.1. Заказчик производит оплату за оказанные услуги автосервиса в
течение ________ дней согласно Акту сдачи-приемки работ по предъявлении
Исполнителем Акта и счета по факту выполненных работ.
3.2. Стоимость работ определяется исходя из расценок Исполнителя,
действующих в период оказания услуг.
3.3. Стоимость услуг Исполнителя в течение срока действия
настоящего договора может быть изменена, о чем Исполнитель обязан
предупредить Заказчика за _________ дней.
3.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты фактически
оказанных услуг Исполнитель вправе приостановить выполнение своих
обязательств по договору до полного погашения задолженности.
4. Ответственность Сторон договора
4.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество
оказанных услуг автосервиса.
4.2. Исполнитель несет ответственность за несохранность
4.3. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями
от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,
которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать от Исполнителя:
— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.4. Если отступления в работе от условий договора или иные
недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не
были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
4.5. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в
выполнении работы Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных
убытков либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения
5. Порядок предъявления претензий
5.1. Претензии, возникающие по договору, могут быть предъявлены в
течение ________________________ с момента возникновения основания для их
5.2. При получении претензии, Сторона ее получившая, обязана ее
рассмотреть и дать ответ в течение _____________________ с даты получения
6.1. Настоящий договор заключен на срок с «__» _________ 20__ г. по
«___» ________ 20__ г., вступает в силу с момента его подписания. Если ни
одна из Сторон не уведомит другую Сторону за _______________ до истечения
срока действия договора о желании прекратить действие настоящего договора
либо перезаключить его на иных условиях, срок действия договора
продлевается на следующий аналогичный период.
6.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
6.3. Договор может быть расторгнут и по требованию любой из Сторон
в случаях, предусмотренных законодательством РФ, с письменным
уведомлением другой Стороны за ___________________________.
(указать период времени)
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору
действительны, при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.
6.5. Стороны будут стремиться разрешать все возникшие разногласия
путем переговоров. При невозможности урегулировать разногласия путем
переговоров спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в порядке,
предусмотренном Арбитражным процессуальным законодательством Российской
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.
6.7. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
ДОГОВОР
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.
2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).
2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.
2.4. Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.
2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.
2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.
2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.
2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).
3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.
3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.
3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг. Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.
4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.
4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.
4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.
4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.
5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.
5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.
detector